Sąd Okręgowy w Koszalinie ogłasza przetarg
- Adres: 75541 Koszalin, ul. Waryńskiego
- Województwo: zachodniopomorskie
- Telefon/fax: tel. 943 428 742 , fax. 943 423 755
- Data zamieszczenia: 2017-08-31
- Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Sekcja I - Zamawiający
- I.1. Nazwa i adres: Sąd Okręgowy w Koszalinie
ul. Waryńskiego 7
75541 Koszalin, woj. zachodniopomorskie
tel. 943 428 742, fax. 943 423 755
REGON: 32252536061 - Adres strony internetowej zamawiającego: http://koszalin.so.gov.pl/
- I.2. Rodzaj zamawiającego: Sąd
Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu
- II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
- II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie okablowania strukturalnego dla budynku Sądu Rejonowego w Wałczu, ul. Sądowa 2. - II.1.2. Rodzaj zamówienia:
- II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie okablowania strukturalnego dla budynku Sądu Rejonowego w Wałczu, ul. Sądowa 2 - okablowania strukturalnego klasy FA skonfigurowanego do pracy z wydajnością klasy EA zabudowanego w oparciu o kable S/FTP kat.7A, 4 porty 23AWG, LSFRZH i gniazda ekranowane. Parametry okablowania oraz urządzenia zostały określone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót dla budynku Sądu Rejonowego w Wałczu przy ul. Sądowej 2. Zakres robót obejmuje: demontaż istniejących tras kablowych, demontaż istniejącego okablowania, demontaż i ponowny montaż szaf, budowę tras kablowych, budowę gniazd, układanie kabli, terminowanie kabli w module ekranowym, montaż punktów dystrybucyjnych, prace wykończeniowe, pomiary kabli logicznych. Przed rozpoczęciem robót instalacji okablowania strukturalnego Wykonawca powinien zapoznać się z budynkiem Sądu Rejonowego w Wałczu, gdzie będą prowadzone roboty. Koordynacja robót budowlano – instalacyjnych powinna być dokonana we wszystkich fazach procesu budowy. Przed przystąpieniem do prac należy przedstawić Inwestorowi opracowany harmonogram robót instalacji okablowania strukturalnego oraz pomocniczych robót ogólnobudowlanych związanych z robotami okablowania strukturalnego. Do kosztów oferty Wykonawca powinien uwzględnić wartość robót wykończeniowych związanych z ewentualną naprawą tynku po wykonanych przejściach (przebiciach) przez stropy i ściany z uwzględnieniem malowania miejscowego. Po zakończeniu instalacji należy przygotować dokumentację powykonawczą całego zakresu robót wg zapisu w STWiORB. Wymagania gwarancyjne: 1. System okablowania strukturalnego: Gwarancja na system okablowania strukturalnego ma spełniać poniższe warunki:- gwarancja ma być jednolitą bezpłatną usługą serwisową świadczoną przez producenta okablowania (tj. bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów w przyszłości związanych z przeglądami, serwisowaniem czy innymi pracami związanymi z naprawą i powtórną instalacją wadliwych elementów), - ma obejmować całość okablowania miedzianego wraz z kablami krosowymi i innymi elementami niezbędnymi do budowy sieci takimi jak: panele krosowe, gniazda RJ 45, wieszaki, szafy itp., - minimalny czas trwania 25 lat, ma być udzielana na oficjalnych warunkach, ogólnie znanych i opublikowanych, - gwarancja ma być udzielona przez producenta okablowania bezpośrednio Inwestorowi lub użytkownikowi. 2. Obowiązki producenta okablowania: Producent systemu okablowania w swojej gwarancji systemowej ma zawierać: - gwarancję materiałową (w przypadku wykrycia wady lub usterki fabrycznej, produkty wadliwe zostaną naprawione bądź wymienione), - gwarancję parametrów łącza/kanału (parametry łączy stałych bądź kanałów będą przewyższać wskazaną klasę okablowania w ciągu trwania całego okresu gwarancyjnego), - gwarancję aplikacji (protokoły sieciowe współczesne i stworzone w przyszłości, które zaprojektowane były lub będą dla systemów okablowania danej klasy będą działać poprawnie w ciągu całego okresu gwarancyjnego). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załączona dokumentacja projektowa, przedmiar robót, Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru Robót Budowlanych i części opisowe SIWZ. W ofercie Wykonawca musi uwzględnić następujące okoliczności: - roboty wykonywane będą na czynnym obiekcie użyteczności publicznej, tj. w budynku sądu. Wykonawca swoim działaniem nie może ograniczać użytkownika (powodować nadmiernego hałasu, ograniczać dostępności do sal rozpraw i pomieszczeń). W trakcie wykonywanych robót – Sąd nie będzie wyłączony z ciągłości pracy, roboty będą trwały w obiekcie czynnym, przy zabezpieczeniu terenu budowy. - roboty muszą umożliwić bezpieczne poruszanie się po budynku. Prace Wykonawca będzie wykonywał (po każdorazowym zgłoszeniu ilości godzin do Zamawiającego) od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych (prace głośne po godzinach urzędowania Sądu od 15:30 do 20:30). Istnieje możliwość przedłużenia godzin pracy również w soboty od 7:00 do 15:00, za zgodą Zamawiającego. - Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo (każdego dnia) po zakończeniu pracy, doprowadzić budynek do stanu czystości tak, aby praca Sądu mogła odbywać się bez zakłóceń. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na okablowanie strukturalne: co najmniej 25 lat. - II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45314320-0
- II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
- III.1. Warunki dotyczące zamówienia
- Informacja na temat wadium: Zamawiający określa kwotę wadium: 3 700,00 PLN (słownie: trzy tysiące siedemset PLN 00/100)
- III.2. Warunki udziału
- Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. formularz ofertowy (załącznik nr 1); 2. pełnomocnictwo; 3. oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
Sekcja IV - Procedura przetargowa
- IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
- IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
- IV.2. Kryteria oceny ofert
- IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną