Przetargi.pl
Remont elewacji budynku Sądu Rejonowego w Łańcucie przy ul. Grunwaldzkiej 10

Sąd Rejonowy ogłasza przetarg

  • Adres: 37-100 Łańcut, ul. Grunwaldzka 10
  • Województwo: podkarpackie
  • Telefon/fax: tel. 17 22 42 300 , fax. 17 22 42 355
  • Data zamieszczenia: 2015-06-24
  • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

  • I.1. Nazwa i adres: Sąd Rejonowy
    ul. Grunwaldzka 10 10
    37-100 Łańcut, woj. podkarpackie
    tel. 17 22 42 300, fax. 17 22 42 355
    REGON: 00032438100000
  • Adres strony internetowej zamawiającego: http://lancut.sr.gov.pl/node/100
  • I.2. Rodzaj zamawiającego: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

  • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
  • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
    Remont elewacji budynku Sądu Rejonowego w Łańcucie przy ul. Grunwaldzkiej 10
  • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
  • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
    1. Przedmiotem zamówienia jest remont elewacji budynku Sądu Rejonowego w Łańcucie. 2. Zakres remontu obejmuje: 1) renowację ścian cokołowych budynku - od strony zewnętrznej; 2) renowację ścian parteru i pięter - od strony zewnętrznej; 3) renowację muru schodów zewnętrznych przy głównym wejściu do budynku; 4) renowację zewnętrznego zejścia do piwnicy (elewacja wschodnia); 5) renowację murków oporowych przy pogrążonych oknach piwnicy (plac parkingowy); 6) renowację muru i skrzydła bramy jezdnej wygradzającej plag gospodarczy-parkingowy); 7) wykonanie drenażu budynku w miejscach wskazanych przez projekt wykonawczy - prawidłowość wykonania drenażu winna być wykazana przez geodetę w operacie inwentaryzującym wykonane roboty, wskazującym m.in. głębokość posadowienia dna studzienek. 3. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa, przedmiar robót oraz Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiące załączniki do niniejszej specyfikacji. 4. Zadanie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem robót opracowanym przez Wykonawcę, który zostanie wyłoniony w niniejszym przetargu. Harmonogram będzie musiał być zatwierdzony przez Zamawiającego. 5. Dodatkowe informacje, które Wykonawca musi uwzględnić przy sporządzaniu oferty: 1) roboty wykonywane będą w czynnym obiekcie sądu. W toku wykonywania robót, Wykonawca swoim działaniem nie może ograniczać pracy Sądu (dostępność, hałas, itp.), w związku z powyższym Zamawiający wymaga aby wszystkie czynności które będą powodować hałas, muszą być wykonywane w godzinach od 14:00 do godziny 19:00; 2) budynek Sądu Rejonowego w Łańcucie podlega ścisłej ochronie konserwatorskiej na podstawie indywidualnej decyzji o wpisie do rejestru zabytków A-1284 z dnia 28.03.1997 r 6. Sąd Rejonowy w Łańcucie uzyskał pozwolenie Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu na wykonanie prac (Decyzja nr 94/15 z dnia 14 kwietnia 2015 r.). 7. Zamawiający będzie mógł przystąpić do wykonywania robót w oparciu o dokonane zgłoszenie rozpoczęcia robót budowlanych do Powiatowego Inspektora nadzoru Budowlanego w Łańcucie. 8. Wymagania dotyczące robót i stawiane Wykonawcy: 1) wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją przetargową i poleceniami przedstawiciela Zamawiającego; 2) wymagana jest należyta staranność przy realizacji umowy; 3) wykonawca zobowiązany jest powierzyć funkcje kierownika budowy osobie która posiada uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej oraz spełnia wymagania wynikające z Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań architektonicznych (Dz.U. z 2011 r. nr 165 poz. 987) tj. odbyła co najmniej 2-letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków. Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu odpowiednie dokumenty potwierdzające uprawnienia osoby wskazanej do pełnienia funkcji kierownika budowy, a w szczególności: uprawnienia budowlane, potwierdzenie przynależności do właściwej izby zawodowej oraz potwierdzające wymaganą praktykę zawodową przy obiektach wpisanych do ewidencji zabytków - w celu weryfikacji ich przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków - Delegatura w Rzeszowie; 4) przekazanie terenu robót budowlanych: Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren robót. Wykonawca zobowiązany jest uzgadniać z Zamawiającym wszelkie wyłączenia zasilania w media (energia elektryczna, woda itp.); 5) zgodność robót z dokumentacją przetargową: Dokumentacja przetargowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy są obowiązujące dla Wykonawcy. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją przetargową. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją przetargową i wpłynie to na niezadowalającą jakość wykonanego elementu, to takie elementy zostaną rozebrane i wykonane ponownie z właściwych materiałów, na koszt Wykonawcy; 6) zabezpieczenie terenu robót: Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu robót w okresie trwania realizacji umowy, aż do zakończenia i odbioru końcowego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające. Koszt zabezpieczenia terenu robót nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną; 7) ochrona przeciwpożarowa: Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej i utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy lub Podwykonawcy; 8) ochrona środowiska w czasie wykonywania robót: Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, ze szczególnym uwzględnieniem utylizacji odpadów i materiałów pochodzących z rozbiórki. Przyjmuje się, że koszty utylizacji ujęte są w cenie umownej; 9) bezpieczeństwo i higiena pracy: Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, a szczególnie zadba, aby jego personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał w należytym stanie wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych przy robotach oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i będą uwzględnione w cenie umownej. 9. Wykonawca ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 10. Elementy rozbiórkowe w szczególności elementy metalowe są własnością Zamawiającego, winny one być oddane na złom, dokumentując tym samym Zamawiającemu ich recykling. Środki pieniężne uzyskane z tytułu sprzedaży elementów metalowych winne być przekazane przelewem na konto Zamawiającego.
  • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452161122
  • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
  • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
  • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

  • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
  • Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie przez Wykonawcę wadium w wysokości 8 000 zł (słownie: osiem tysięcy złotych) do dnia 10 lipca 2015 r., do godziny 12:00 w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późń. zm.), tj.: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). 2. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 37 1130 1017 0021 1000 7690 0004 - Bank Gospodarstwa Krajowego z dopiskiem /Wadium - Remont elewacji budynku Sądu Rejonowego w Łańcucie przy ul. Grunwaldzkiej 10/. Dowód wniesienia wadium winien być załączony do oferty 3. Zamawiający dokonuje zwrotu wniesionego przez wykonawców wadium w trybach i na zasadach określonych w art. 46 ustawy - Prawo Zamówień Publicznych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

  • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
  • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
  • IV.2. Kryteria oceny ofert
  • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
  • IV.3. Informacje administracyjne
  • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://lancut.sr.gov.pl/zamowienia_aktualne
  • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach