Przetargi.pl
Remont dachu, zabezpieczenie przeciwwilgociowe piwnic oraz remont zniszczonych elementów zewnętrznych budynku Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim Wydziały Zamiejscowe z siedzibą w Gubinie przy ul. Piastowskiej 16.

Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim ogłasza przetarg

  • Adres: 66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Piastów 10L
  • Województwo: lubuskie
  • Telefon/fax: tel. 0-68 383 99 10 , fax. 0-68 383 04 55
  • Data zamieszczenia: 2012-06-01
  • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

  • I.1. Nazwa i adres: Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim
    ul. Piastów 10L 10L
    66-600 Krosno Odrzańskie, woj. lubuskie
    tel. 0-68 383 99 10, fax. 0-68 383 04 55
    REGON: 00032547500000
  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.krosno-odrz.sr.gov.pl
  • I.2. Rodzaj zamawiającego: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

  • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
  • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
    Remont dachu, zabezpieczenie przeciwwilgociowe piwnic oraz remont zniszczonych elementów zewnętrznych budynku Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim Wydziały Zamiejscowe z siedzibą w Gubinie przy ul. Piastowskiej 16.
  • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
  • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
    wykonanie prac przy zawilgoconych ścianach od strony wewnętrznej i zewnętrznej budynku, remont tarasu na parterze budynku, remont i renowacja balustrady tarasu na I piętrze, remont murków przy wejściu frontowym oraz remont dachu w budynku Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim - Zamiejscowe Wydziały w Gubinie przy ul. Piastowskiej 16,na podstawie projektu budowlanego opracowanego przez Pracownię Projektową Renowacja w Ochli autorstwa mgr inż. arch. Doroty Krupka i inż. Artura Krupka w marcu 2012r. ,decyzji konserwatorskiej i udzielonych pozwoleń na budowę zgodnie z zakresem przewidzianym w ust. 2 poniżej. Roboty prowadzone będą na obiekcie wpisanym do rejestru zabytków. 2. Szczegółowy zakres robót w zakresie zadania określa dokumentacja projektowa, rysunki poglądowe wraz z przedmiarem robót i opisem przedmiotu zamówienia - Rozdz. I, II, III SIWZ. 3. Wykonawca uwzględnia: 1) uporządkowanie terenu budowy, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących, zajętych przez Wykonawcę na potrzeby realizacji robót, łącznie z przywróceniem zagospodarowania terenu i odtworzeniem elementów uszkodzonych, m.in. np.: wskutek poruszania się sprzętu budowlanego po nawierzchni drogowej, 2) koszty ogrodzenia i zabezpieczenia terenu budowy, sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( BIOZ), 3) zorganizowanie we własnym zakresie zaplecza budowy oraz terenu niezbędnego do składowania materiałów oraz do postoju maszyn i urządzeń. Zamawiający nie ma obowiązku wskazania terenu niezbędnego do urządzenia placu budowy oraz terenu do składowania materiałów i postoju maszyn i urządzeń, a koszty związane z ewentualnym ich urządzeniem ponosi Wykonawca, 4) uzgodnienia we własnym zakresie miejsca poboru wody i energii elektrycznej, a w przypadku pobierania wody i energii elektrycznej z zasobów i za zgodą Zamawiającego, ponoszenia wszelkich kosztów związanych ze zużyciem wody i energii, Wykonawca zobowiązany jest do regulowania opłat za ich zużycie. 5) wykonanie dokumentacji powykonawczej (wszystkie dokumenty w wersji papierowej w ilościach niezbędnych do odbioru robót), 6) przedłożenie harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonania prac w dniu podpisania umowy. Harmonogram musi potwierdzić realność terminu wykonania zamówienia i być zatwierdzony przez Zamawiającego. 7) Zamawiający informuje, że oprócz wyszczególnionych w przedmiarze robót Wykonawcy winni dokonać kalkulacji cenowej ( kalkulacja własna) następujących zadań: - inwentaryzacji powykonawczej geodezyjnej w zakresie robót obejmujących zakres osuszania ścian fundamentowych, - demontaż i montaż aktualnej instalacji na dachu budynku oraz doprowadzenie kominów wentylacyjnych i spalinowych do stanu przed rozpoczęciem prac, - przeglądu przewodów wentylacyjnych i spalinowych przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia ,którego potwierdzeniem będzie protokół kominiarski.
  • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
  • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
  • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
  • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

  • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
  • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 10.000 zł. ( słownie : dziesięć tysięcy złotych 00/100).Wadium winno być wniesione przed terminem składania ofert tj. do dnia 19.06.2012r. do godz.9.30 na cały okres związania ofertą

Sekcja IV - Procedura przetargowa

  • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
  • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
  • IV.2. Kryteria oceny ofert
  • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: gwarancja
  • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
  • IV.3. Informacje administracyjne
  • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.krosno-odrz.sr.gov.pl
  • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach